|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1303030"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2306968 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Вертушков Владимир Васильевич
начальник группы |
| Предмет договора (ОКДП): | Средства моющие специального назначения
Паста для рук, крем для рук, мыло. |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Оптовая торговля чистящими средствами |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 440 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 440 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Расчет между Сторонами производится в рублях и в безналичном порядке. Заказчик осуществляет предварительную оплату за каждую партию Товара согласно своей заявки и на основании выставленного счета Поставщиком в течении 5-ти рабочих дней с момента выставления счета (счет выставляется в течении 2-х рабочих дней, с момента поступления заявки). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставщик осуществляет поставку Товара своими силами по адресу: а) г. Москва ул. Авиамоторная д.57; б) г. Москва Ленинградский проспект 80; в) г. Москва ул. Верейская 41.Срок поставки товара: В течение 7( семи )рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Поставка осуществляется в течении всего срока действия договора по квартально, в количестве, ассортименте и по адресу указанном в заявке Заказчика.Поставка Товара в количестве и ассортименте в каждый адрес поставки осуществляется в соответствии с Заявками, точная дата согласовывается между Заказчиком и Поставщиком не менее чем за 3-три дня до даты поставки. Сообщение должно содержать дату и время поставки, паспортные данные на сопровождающих лиц (только граждане РФ), госномер и марку автотранспортного средства (только российской регистрации). Сообщение может быть направлено Покупателю на телефон/факс или электронный адрес ответственного лица Покупателя, указанные, путем использования факсимильных или электронных средств связи. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 26.01.2015 10:23 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.02.2015 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.02.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1303030" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестрах недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Опыт работы в данном сегменте рынка не менее двух лет. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Спецификация поставляемых товаров по форме Приложения №1 к Договору.
3) Анкета участника запроса котировок по форме №2.
4) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
5) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявкусогласно п.15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 26.01.2015 10:23Договор № 1303030 от 20.02.2015
Контрагент: ООО "Сигура"
Цена: 382 845,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 3 
С извещением ознакомились - 26 / 182
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 195
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.