|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1295487"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2054517 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ А.А.КУЛАКОВА", Россия, 197198, г. Санкт - Петербург |
| Контактное лицо: | Нарышкин Валерий Михайлович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Установочные изделия и монтажные детали
Поставка согласно спецификации |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 275 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 275 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Согласно проекту договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12
Срок поставки до 30.01.2015г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 26.11.2014 11:48 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.12.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.12.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1295487" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Ко всем участникам закупочной процедуры устанавливаются следующие обязательные требования:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
д) наличие сертификата менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 или ГОСТ РВ 0015-002-2012
е) наличие свидетельства об аттестации в качестве второго поставщика (46ЦНИИ Минобороны России) |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Для подтверждения соответствия данным требованиям участники закупки предоставляют в составе заявки соответствующие документы:
- Заполненную котировочную заявку (Приложение №1)
- Сертификат менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 или ГОСТ РВ 0015-002-2012
- Свидетельство об аттестации в качестве второго поставщика (46ЦНИИ Минобороны России) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 37 / 123
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 109
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.