|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1289651"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1888965 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Вертушков Владимир Васильевич
начальник группы |
| Предмет договора (ОКДП): | Пусконаладочные работы на электротехническом оборудовании, машинах и приборах
строительные, монтажные и пусконаладочные работы по системе кондиционирования в помещениях |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 1 800 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 800 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Заказчик перечисляет предоплату по Договору в размере – 50 % стоимости обору-дования, 30 % от стоимости монтажных работ на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами договора, на основании счета Подрядчика, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 10 дней с момента подписания КС-2, КС-3. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: Россия, 125190, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57. корп.8.
Особые условия: Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других доку-ментов, представленных участником процедуры размещения заказа, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Срок поставки выполнения работ: не более 20 дней с даты заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 14.10.2014 11:45 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.10.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.10.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1289651" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
--обладать сертификатами на продукцию и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющейся предметом заключаемого Договора; Срок действия всех сертификатов, свидетельств и иных документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1). Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2). Спецификация поставляемого товара по форме Приложения к договору. Сертификат на Товар.
3). Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую за-явку:
4). В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
5) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 информационной карты запроса котировок |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 14.10.2014 11:45Договор № 1289651 от 17.11.2014
Контрагент: ООО "Стройстандарт"
Цена: 1 799 700,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.