|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1285777"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1797358 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Дроздов Константин Алексеевич
Заместитель начальника отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию
Pазработку и выполнение проектной документации по перепланировке и переустройству, с последующим узакониванием произведенной перепланировки нежилого здания |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком поэтапно:
Первый авансовый платеж производиться в размере 10% (десяти) от общей стоимости работ.
Второй авансовый платеж производиться, в размере 30% (тридцати) от общей стоимости работ, по завершению 1,2-ого этапа работ, предусмотренных п.3. технического задания (приложение к договору).
Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем производиться после выполнения всех работ и предоставления всей документации предусмотренной п. 4.5 проекта договора и подписания Актов приемки-сдачи выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.44.
Особые условия: Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником процедуры размещения заказа, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Срок выполнения работ: Исполнитель обязуется начать работы не позднее чем через 5 рабочих дней после произведенной оплаты первого авансового платежа. Исполнитель обязуется закончить и сдать работы Заказчику не позднее чем через 90 (девяносто) рабочих дней после начала работ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 17.09.2014 13:41 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.09.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 03.10.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1285777" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
--обладать сертификатами на продукцию и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющейся предметом заключаемого Договора; Срок действия всех сертификатов, свидетельств и иных документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку.
3. В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения согласно п.15 информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 17.09.2014 13:41Договор № 1285777 от 06.10.2014
Контрагент: ООО "СТРОЙ-ПРОЕКТ"
Цена: 1 300 000,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.