|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1278717"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1652787 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Вертушков Владимир Васильевич
начальник группы |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокат алюминия и легких металлов
Профиль АМг6,Профиль АД31. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 598 360,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 598 360,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата производиться в два этапа: на первом этапе Заказчик производит 50% предварительную оплату в течении 10 банковских дней после заключения договора на основании выставленного счета Поставщиком. Оставшиеся 50% в течении 10 банковских дней, после приемки всего объема продукции, на основании выставленного счета. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная дом 57 корп. 22.Особые условия: Поставка Товара в количестве и ассортименте осуществляется в соответствии с Заявками, точная дата согласовывается между Заказчиком и Поставщиком не менее чем за 3-три дня до даты поставки. Поставка осуществляется по рабочим дням с 08 00 по 16 00 МСК. Сообщение должно содержать дату и время поставки, паспортные данные на сопровождающих лиц (только граждане РФ), госномер и марку автотранспортного средства (только российской регистрации.) Сообщение может быть направлено Заказчику на телефон/факс или электронный адрес ответственного лица Заказчика. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору. Срок поставки товара: до 15 сентября 2014 года равными партиями по заявкам Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 04.08.2014 15:14 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.08.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 22.08.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1278717" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющейся предметом заключаемого Договора; Срок действия всех сертификатов, свидетельств и иных документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223. Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1)Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2)Спецификация поставляемых товаров по форме Приложения №1 к Договору.
3)Сертификаты на поставляемую продукцию согласно Спецификации.
4)В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
5) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 04.08.2014 15:14Договор № 41/1278717 от 25.08.2014
Контрагент: ООО "Уралкомплект"
Цена: 1 348 456,80 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.