|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1273230"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1572428 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФАКЕЛ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Д.ГРУШИНА", Россия, 141401, Московская область, 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ХИМКИ, Г. ХИМКИ, УЛ АКАДЕМИКА ГРУШИНА, ВЛД. 33 |
| Контактное лицо: | Доронин Виктор Валентинович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Кровельные работы
Поставка материалов и проведение работ по текущему ремонту кровли корпуса №26 цеха №74 |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 7 000 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 7 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс 30%. Расчет в течение 10 рабочих после подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 141401, Химки, ул. Академика Грушина, 33 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 08.09.2014 г. |
| Дата публикации: | 10.07.2014 13:29 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | - наличие обязательных документов;
- сроки изготовления;
- наличие сертификатов на продукцию;
- соответствие требованиям, указанным в информационной карте
-стоимость. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.07.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.07.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1273230" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник запроса котировок должен:
-быть правомочным заключать договоры;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющейся предметом заключаемого договора;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующий установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие не принято;
-отсутствие судебных решений, вступивших в законную силу и возлагающих на участника процедур закупок ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, аналогичных обязательствам, которые являются предметом закупки и которые данный участник обязуется принять на себя, участвуя в процедурах закупки;
-сведения об участнике процедуры размещения заказа должны отсутствовать в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
-продолжительность работы на рынке более 1 года;
-опыт работы за последний год по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности (государственные и муниципальные контракты);
-соблюдение техники безопасности;
-наличие СРО;
-наличие лицензии ФСБ;
-наличие удостоверений повышения квалификации персонала;
-за последний год работы по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности отсутствие претензий или жалоб со стороны Заказчика;
-опыт работы на режимных предприятиях;
-наличие отзывов от государственных и муниципальных Заказчиков;
- сертификат соответствия. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участник должен предоставить сканированные образы следующих документов:
-Действующий Устав предприятия с измениями;
-Свидетельство о постановке на налоговый учет;
-Свидетельство о государственной регистрации;
-Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа;
-Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком выдачи не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока подачи заявок на участие;
-Бухгалтерский баланс за последнюю отчетную дату с отметкой о сдаче в налоговый орган;
-Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах, выданная не ранее чем за 3 месяца до дня окончания срока подачи заявок на участие;
-Справка из обслуживающих банков об отсутствии расчетных документов, неисполненных в связи с недостаточностью средств на счете, выданная не ранее чем за 3 месяца до дня окончания срока подачи заявок на участие.
-Сертификаты на продукцию.
Все вышеуказанные документы должны быть заверены руководителем или уполномоченным на это лицом и скреплены печатью организации. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.
Телефон:(495) 572-67-17
Факс: (495) 573-51-11
Адрес электронной почты:infor@npofakel.ru |
| Председатель комиссии: | Абдрахимов Р.А. - первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО "МКБ "Факел" |
| Члены комиссии: | Толстов А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МКБ "Факел",
Аистов С.А. - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "МКБ "Факел",
Матушкин Р.В. - начальник отдела ОАО "МКБ "Факел",
Ситнова Ю.Н. - начальник юридического управления ОАО "МКБ "Факел". |
| Комментарии: | Контактное лицо: Матушкин Р.В. 8-495-572-67-17 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.