|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1248898"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1132444 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ-НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА", Россия, 630015, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630015, Новосибирская область, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 32 |
| Контактное лицо: | Лестева Елена Валерьевна
Начальник бюро по закупочной деятельности |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по монтажу оборудования
Поставка модуля повышенной чистоты с системами кондиционирования, вентиляции и электроснабжения в корпусе К-1 в осях I-XI, в количестве 1 штуки |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 1 388 993,75 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок (в назначении платежа указывать точное наименование предмета заявки на участие в запросе котировок в электронной форме)
Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
ИНН 5401199015 КПП 546050001
р/с 40702810400010122606 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНК» (ОАО)
г. Новосибирск
к/с 30101810550040000839
БИК 045004839 |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 27 779 875,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 27 779 875,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, первый платеж в размере 90 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) дней с момента приема оборудования на складе Покупателя с предварительной приемкой у Продавца. Окончательный расчет в размере 10 % от стоимости договора после подписания акта окончательной приемки оборудования и завершения обучения специалистов. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32.
Срок ввода оборудования в эксплуатацию: до 20.10.2014 г., осуществление монтажных и пуско-наладочных работ не более 5 (пяти) месяцев со дня прибытия сервисных специалистов. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок ввода оборудования в эксплуатацию: до 20.10.2014 г., осуществление монтажных и пуско-наладочных работ не более 5 (пяти) месяцев со дня прибытия сервисных специалистов. |
| Дата публикации: | 05.03.2014 10:55 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.03.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.03.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1248898" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п.п. 9,10 Информационной карты документации о запросе котировок в электронной форме |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 28 / 327
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 7129
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.