Купить Установка металлических ограждений лестниц

Купить "Изготовление и монтаж металлического ограждения возле корпуса № 3 на площадке № 3 "

Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1240823"

Адрес процедуры на ООС:

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1016280

Организатор процедуры:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ-НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА", Россия, 630015, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630015, Новосибирская область, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 32

Контактное лицо:

Лестева Елена Валерьевна
Начальник бюро по закупочной деятельности

Предмет договора (ОКДП):

Установка металлических ограждений лестниц
Изготовление и монтаж металлического ограждения возле корпуса № 3 на площадке № 3

Обеспечение заявки на участие:

Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 28 875,54 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты

Количество и единицы измерения:

1 лот

Цена за единицу:

288 755,44 руб.

Начальная цена предмета договора:

288 755,44 руб. (в том числе НДС)

Условия оплаты:

Безналичный расчет, 30 % предоплата в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора, окончательный расчет 70 % в течение 5 (пяти) рабочих дне после подписания акта – приемки выполненных работ.

Источник финансирования:

Собственные средства

Место, условия и сроки выполнения предмета договора:

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 29
Срок выполнения работ: с «18» февраля 2014 г. по «18» марта 2014 г.

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:

Нет

Сроки выполнения предмета договора:

с «18» февраля 2014 г. по «18» марта 2014 г.

Дата публикации:

28.01.2014 13:47

Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов):

Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.02.2014 08:00

Дата рассмотрения котировочных заявок:

Не позднее 11.02.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Место проведения:

Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1240823" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок регистрации на сайте:

Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок подачи котировочных заявок:

Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.

Требования к участникам:

Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Документы, прилагаемые к заявке:

В соответствии с п.п. 9,10 Информационной карты документации о запросе котировок в электронной форме

Порядок подачи предложений:

Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Документация по торгам:

С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.

Вопросы претендентов/участников - 0

С извещением ознакомились - 12 / 103

Участники Системы, получившие персональные приглашения - 119

Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0