Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1216922"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=814249 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯТСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИТЕК", Россия, 610047, Кировская область, Киров г, 610047, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ГОРОД КИРОВ, Г. КИРОВ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 1А |
Контактное лицо: | Малышев Сергей Александрович Экономист по планированию |
Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности Поставка компьютерной техники (мониторов, системных блоков, МФУ) |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 336 200,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 336 200,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | В соответствии с проектом договора |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с техническим заданием |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки — в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора |
Дата публикации: | 15.11.2013 10:37 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Оценка котировочных заявок и участников запроса котировок производится на предмет их соответствия требованиям документации. Победителем в проведении запроса котировок при-знается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену продукции. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.11.2013 21:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.12.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1216922" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1)участник должен отвечать требованиям, указанным в пункте 9 настоящей документации;
2)должен иметь положительную репутацию: не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника запроса котировок цен в качестве ответчика, связанных с аналогичными поставками за 2012 г.
3)сведения об участнике запроса котировок цен должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами не устанавливается |
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с требованиями п.4.6 документации ПРЗ. Документы должны быть подписаны ЭЦП участника ПРЗ. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 37 / 366
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1501
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0