|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1129927"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Васько Евгений Николаевич
Начальник отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
Запрос котировок на право заключения договора на поставку средств вычислительной и организационной техники для нужд ОАО «Опытное производство».
Модели, характеристики и пр. в соответствии с Документацией запроса котировок. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 635 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 635 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится Заказчиком путём 100% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета за поставляемый Товар. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.44. Срок поставки - в течение 7 (семи) дней со дня зачисления денег на расчетный счет фирмы-поставщика. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 27.02.2013 16:07 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.03.2013 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 19.03.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1129927" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку продукции, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющейся предметом заключаемого Договора;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;
-обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование указано в Техническом задании (приложение к документации запроса котировок);
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Котировочная заявка по форме №1.
2) Спецификацию поставляемых товаров и выполняемых работ по форме Приложения к договору.
3) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
4) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку в соответствие с Документацией запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 27.02.2013 16:07Договор № 1129927 от 21.03.2013
Контрагент: ООО 'А.С. ГАРД тим'
Цена: 571 032,46 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.