|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1095310"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Монтаж электротехнического оборудования, машин и приборов
Выполнение комплекса работ по ремонту электрооборудования, монтажу и наладке системы кондиционирования и монтажу слаботочных сетей.
Работы производятся на 8 этаже строения 2, в комнатах №№ 2, 2а, 2б, на территории режимного объекта, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору). |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 696 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 696 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата 50% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора.
Окончательный расчет после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Транспортные расходы входят в указанную стоимость. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
Работы выполняются на основе Договора (Приложение № 1 к Извещению).
Материалы и изделия для выполнения всего объема работ поставляет исполнитель. На все материалы и оборудование исполнителем должны быть представлены сертификаты соответствия по экологической и пожарной безопасности.
Срок подписания Договора - не позднее 10 дней с момента объявления победителя
Срок выполнения работ – 45 календарных дней.
Срок предоставления гарантии качества работ - не менее 12 месяцев. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ – 45 календарных дней. |
| Дата публикации: | 02.11.2012 11:29 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.11.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.11.2012 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1095310" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: torgi@stcnet.ru |
| Комментарии: | Требования к исполнителям:
1. Граждане РФ; условия нахождения в регионе - в соответствии с требованиями УФМС по городу Москве;
2. Квалификация исполнителей должна соответствовать требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ и подтверждаться соответствующими документами:
А) Электрики – удостоверение, действующая группа допуска по электробезопасности;
Б) Сварщики – удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группу допуска по электробезопасности;
В) Лица, производящие работы с газовыми горелками и с сосудами под давлением, - талон по пожарной безопасности.
После заключения договора, и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников (Приложение №3), которые будут работать на объекте.
Для участников устанавливается денежное обеспечение заявки в размере 100 000 рублей. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в Приложении № 4 к Извещению.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Платонов Анатолий Алексеевич
тел. (495) 689-75-27 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.