Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1093584"
|
|
|
Организатор процедуры: | Краснодарский филиал федерального государственного унитарного предприятия "ЦентрИнформ", Россия, 350000, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 2 |
Контактное лицо: | Алиев Тимур Намигович менеджер коммерческого отдела |
Предмет договора (ОКДП): | Офисное оборудование. Сетевое оборудование (серверы и серверное оборудование и т.д.) Поставка серверного оборудования в соответствии с техническим заданием, см. прикрепленный файл документации к извещению |
Количество и единицы измерения: | 8 шт. |
Цена за единицу: | 39 791,09 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 318 328,72 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | оплата производится в рублях в размере 100% от стоимости настоящего Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, которая предоставляется Поставщиком в день поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 350001, Краснодарский край, Краснодар г, Вишняковой ул, дом № 2 |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | В течении 20 рабочих дней с момента заключения Договора |
Дата публикации: | 30.10.2012 09:31 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.11.2012 09:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.11.2012 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1093584" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участники размещения котировочных заявок должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
- поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- поставщик (исполнитель, подрядчик) не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом, а также отсутствовать решение об открытии конкурсного производства;
- поставщик (исполнитель, подрядчик) не должен находиться в процессе приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие;
- у поставщика (исполнителя, подрядчика) должны отсутствовать задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям, установленным документацией |
Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
доверенности;
выписки из ЕГРЮЛ; |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Председатель комиссии: | Салтыков Виталий Анатольевич- Руководитель проекта КрдФ ФГУП "ЦентрИнформ" |
Члены комиссии: | Лиморов Ю.Ю. - Руководитель проекта КрдФ ФГУП "ЦентрИНформ"
Труфанова С.И.- Бухгалтер КрдФ ФГУП "ЦентрИНформ"
Алиева Н.С. Ведущий экономист |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 29 / 176
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 748
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 4