|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1086603"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им.И.И. Ползунова (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМ.И.И. ПОЛЗУНОВА"), Россия, 191167, Санкт-Петербург |
| Контактное лицо: | Ильина Татьяна Александровна
Заведующая отделом |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по экспертизе промышленной безопасности
Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Горелки доменного, коксового и природного газов котла ТП-13В ст.№9 ТЭЦ ОАО «НЛМК» |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 300 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 300 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс - нет
Срок оплаты 10 дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ
Условия оплаты – безналичный расчет. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Доставка результатов услуг по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6
Срок поставки: март 2013 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Начало работ - с момента подписания договора
Окончание работ - март 2013г. |
| Дата публикации: | 11.10.2012 12:19 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.10.2012 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.10.2012 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1086603" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Обязательные требования:
а) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, в том числе, наличие лицензии на проведение ЭПБ (проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию, тех. перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; проведение экспертизы тех.устройств, применяемых на опасном производственном объекте в металлургических и коксохимических производствах);
б) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе цен;
г) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса цен (котировок цен) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Секретарь закупочной комиссии: Гостева Анна Сергеевна
Телефон: (812) 578-89-64, 578-88-98
Факс: (812) 717-43-00
Адрес электронной почты: czk@ckti.ru |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 14 / 161
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 190
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.