|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1080065"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Внутренняя отделка нежилых, производственных помещений и офисов
Ремонт помещения № 835, корпус 7 (строение 1).
Необходимо провести комплекс работ электромонтажного и строительного характера в соответствии с условиями Договора (Приложение № 1 к Извещению), ведомостью дефектов (Приложение № 1 к Договору) и спецификацией (Приложение № 2 к Договору). Работы будут производиться в 10-этажном производственном здании, на 8-м этаже, на территории режимного предприятия. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 315 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 315 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата 30% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.
Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы выполняются на территории ФГУП «НТЦ «Атлас» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, строение № 1.
Срок – 20 календарных дней с момента выплаты аванса. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок – 20 календарных дней с момента выплаты аванса. |
| Дата публикации: | 18.09.2012 17:22 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.09.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.09.2012 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1080065" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
4. Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копию выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копию первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту.
3) Копию свидетельства СРО о допуске к работам на данный вид деятельности или соответствующего сертификата.
4) Копию платежного поручения о перечислении денежных средств на обеспечение заявки с отметкой банка. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: torgi@stcnet.ru |
| Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
| Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Скребкова Ю.Н. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
| Комментарии: | Для участников устанавливается денежное обеспечение заявки в размере 40 000 рублей. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в Приложении № 3 к Извещению.
1. Работники исполнителя, выполняющие свои обязанности в рамках договора на территории Заказчика, должны иметь гражданство РФ.
2. Квалификация исполнителей должна быть подтверждена соответствующим документом:
А) сварщики – удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группа допуска по электробезопасности;
Б) другие работники – согласно требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и другим нормам и актам РФ.
3. После заключения договора и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников, которые будут работать на объекте согласно Приложению № 4.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Немцев Борис Федорович
Тел. 727-10-14 (доб. 22-90) |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.