|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1062581"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Монтаж, пуско-наладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание бытовых кондиционеров
Работа будет проводиться на 2 этаже производственного здания, на территории режимного объекта. Проведение работ предполагает: приобретение 2-х кондиционеров Mitsubishi Electric MS-GA60 VB/ MU-GA60 VB мощностью по холоду 6,5 кВт (в соответствии со Спецификацией на оборудование, Приложение № 1 к Договору), выполнение работ по их монтажу.
Материалы для всего объема работ поставляет исполнитель.
Гарантийный срок устранения неисправностей – 1 год.
Наружный и внутренний блоки поставляются в неповрежденной упаковке в соответствии с ТУ.
Монтаж электропроводки выполнить в пластиковых электротехнических коробах.
Установка кондиционеров будет производиться в помещениях, где работает прецизионное оборудование с повышенными требованиями к чистоте окружающего воздуха. В связи с этим необходимо использовать пылезащитные технологии: выгородить зону сверления бетонных панелей и использовать пылесосы.
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 187 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 187 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата 70% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней перед началом производства работ.
Окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления акта о приемке выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38, строение № 2
Сроки выполнения – в течение 14 календарных дней с момента предоплаты. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки выполнения – в течение 14 календарных дней с момента предоплаты. |
| Дата публикации: | 26.07.2012 16:05 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.08.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 08.08.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1062581" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
4. Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Работники исполнителя, выполняющие свои обязанности в рамках договора на территории Заказчика, должны иметь гражданство РФ.
1. Квалификация исполнителей должна быть подтверждена соответствующим документом:
А) сварщики – удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группа допуска по электробезопасности;
Б) другие работники – согласно требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и другим нормам и актам РФ.
2. Наличие у Подрядчика сервисного центра.
3. Работники исполнителя должны быть аттестованы фирмой-производителем.
4. После заключения договора, и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников, которые будут работать на объекте согласно Приложению № 2.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Платонов Анатолий Алексеевич
тел. (495) 689-75-27 |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 11 / 93
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 89
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.