|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1060430"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Лицензии (права на использование) на программное обеспечение
Поставке подлежит программное обеспечение EF-ISE-EMBD-NL фирмы Xilinx. Поставляемое программное должно обеспечить проектирование Программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) для кристаллов 7-го поколения и ниже. |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 150 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 150 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1. Предоплата в размере 100% от суммы Договора, в течении 10 банковских дней с даты подписания Договора.
2. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов.
3.Транспортировка входит в указанную стоимость. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: Пензенский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Пенза, ул. Советская, д.9,
Должно быть обеспечено:
- отправка файла-ключа на e-mail: atlas@sura.ru;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Срок поставки – 6 недель после заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 20.07.2012 12:20 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.07.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.08.2012 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1060430" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копию выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копию первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 15 / 61
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 526
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.