|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1065838"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД "ЗВЕЗДА", Россия, 692801, Приморский край, Большой Камень г, 692801, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, Г БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УЛ СТЕПАНА ЛЕБЕДЕВА, ЗД. 1 |
| Контактное лицо: | Русакова Елена Вадимовна
Ведущий специалист отдела сопровождения конкурсных процедур |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лицензии (права на использование) на программное обеспечение
Kaspersky BusinessSpace Security Base, период - 2 года. (Лицензия) Наличие у поставщика действующего сертификата ЗАО "Лаборатория Касперского", подтверждающего, что поставщик является авторизованным партнером со статусом Business Partner. |
| Количество и единицы измерения: | 600 шт. |
| Цена за единицу: | 1 300,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 780 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата в течение 2 месяцев с момента поставки.
Стоимость доставки входит в цену договора.
Цена договора включает все налоги и сборы. |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1.
Срок поставки: не позднее 15 дней с момента заключения договора.
Способ поставки: электронный. |
| Дата публикации: | 07.08.2012 04:53 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена и срок поставки продукции.
2) Технические и качественные характеристики продукции.
3) Положительный опыт работы с Заказчиком. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.08.2012 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.08.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1065838" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) Соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) Непроведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
4) Отсутствие в отношении участника запроса котировок подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств перед Заказчиком. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Котировочная заявка по форме Заказчика.
Сертификаты. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1.
Тел: (42335) 51140, 51305.
Факс: (42335) 40585.
e-mail: zvezda@mail.fes-zvezda.ru |
| Председатель комиссии: | Маринин В.С. – начальник управления логистики. |
| Члены комиссии: | Усова Л.И. – начальник отдела снабжения и сбыта;
Косишнев А.С. – начальник отдела внешней кооперации;
Горелова А.Н. – начальник бюро сбыта. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 13 / 64
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 539
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.