 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Выполнение строительно-монтажных работ по теме: «Модернизация ротора генератора, демонтированного с ТГ-4, установка его на ТГ-2»"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 97892"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Контактное лицо: | Аксенова Елена Юрьевна
Инженер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение строительно-монтажных работ по теме: «Модернизация ротора генератора, демонтированного с ТГ-4, установка его на ТГ-2» |
| Категория продукции: | Строительно-монтажные работы
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 4 999 396,86 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 999 396,86 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком денежными средствами или, по согласованию Сторон, векселями, в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 4 к настоящему договору), на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Заказчиком, в течение 10 (десяти) дней со дня получения счёта-фактуры Заказчиком. Суммы, выплаченные в качестве аванса, в соответствии с п.3.1.5 настоящего договора, засчитываются в счёт стоимости выполненных работ.
2. Согласованный Заказчиком и Победителем закупки порядок оплаты работ, определяется сторонами в «Графике финансирования», являющегося неотъемлемым приложением к договору, заключаемому по результатам данного ОЗЦК |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 1. Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ; оказания услуг):184230 Мурманская обл., г. Полярные Зори Кольская АЭС.
2. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
- Начало работ: 05.03.2012г.
- Окончание работ: по 04.05.2012 г. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Сроки выполнения предмета договора: | - Начало работ: 05.03.2012г.
- Окончание работ: по 04.05.2012 г. |
| Дата публикации: | 26.12.2011 14:41 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | 1. цена договора;
2.Точность выполнения заявки (спецификации);
3.Срок поставки товара; |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.01.2012 08:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 31.01.2012 12:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 97892" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать, в соответствии с разделом 3.4. настоящей «Информационной карты», необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать, в соответствии с разделом 3.4. настоящей «Информационной карты», необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) Участник процедуры закупки не должен находиться в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд»
8) Участник процедуры закупки не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Содержание котировочной заявки
1.1.Опись документов, представляемых для участия в проведении запроса ценовых котировок
2 Сведения об участнике
2.1. Для юридического лица (участника процедуры закупки):
Фирменное наименование организации участника, сведения об организационно-правовой форме; месте нахождения, юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон, факс; банковские реквизиты;
2.2. Для физического лица (участника процедуры закупки):
Фамилия, имя, отчество, место жительства, почтовый адрес, контактный телефон, банковские реквизиты;
2.3 Идентификационный номер налогоплательщика;
2.4. Предложение участника ОЗЦК о цене договора (не превышающей начальной (максимальной) цены договора согласно условиям «Извещения об ОЗЦК», с указанием сведений о всех, включенных в нее, расходах;
Сведения по п.2.1-2.4. настоящего «Извещения», могут быть отражены участником ОЗЦК в одном документе в составе котировочной заявки и утверждены уполномоченным лицом;
2.5. Письменное согласие участника ОЗЦК исполнить условия договора указанные в «Извещении об ОЗКЦ» и «Технических требованиях для заказа оборудования» Приложение № 3 к «Извещению» и спецификации, приложение №2 к «Извещению». Письменное согласие участника ОЗЦК исполнить условия договора оформляется участником в произвольной форме, на отдельном листе и утверждается уполномоченным лицом;
3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в «Извещении об ОЗЦК»
3.1. Для юридического лица:
- Полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении ОЗЦК, выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально заверенную в установленном порядке копию такой выписки;
- Копию учредительного документа в действующей редакции;
-Копии документов подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности.
В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в ОЗЦК должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную в установленном порядке копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
Если котировочная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
3.2. Для физического лица:
- Полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении ОЗЦК, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо нотариально заверенную копию такой выписки, а также копии документов удостоверяющих личность;
-Копию свидетельства о регистрации;
В случае если объем работ, выполняемый субподрядчиками (соисполнителями) превышает 5% от цены заявки Участника, участник в составе заявки на участие в процедуре закупки должен предоставить полный комплект документов (аналогичный комплекту документов для Участника) о субподрядчиках (соисполнителях) и справку, содержащую:
- объем работ, выполняемых на основе субподряда
- расчет стоимости работ, выполняемых на основе субподряда
4. Копии лицензий (свидетельств, разрешений, сертификатов) о допуске на производство требуемых заказчику работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющихся предметов заключенного договора:
4.1. копию Свидетельства Саморегулируемой Организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №148-Фз на выполнение работ, являющихся предметом данных технических требований
4.2 копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, с УДЛ, подтверждающей право выполнения работ, приведенных в настоящих технических требованиях Заказчика;
4.3 копию справки формы допуска персонала из организаций, предприятий других Министерств и ведомств не ниже третьей формы, необходимой для доступа на территорию АЭС, как на режимный объект в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне и «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайн», утвержденной Постановлением Правительства РФ №63 от 06.02.2010г.;
4.4 копию лицензии, разрешающей осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ), полученной в соответствии со статьей 17 ФЗ «О государственной тайне», в установленном законом порядке;
5. Дополнительные требования:
5.1 «Участник в составе заявки должен предоставить «Техническое предложение» отражающее:
- предлагаемый Участником к исполнению в рамках договора объем работ (с расчетом индекса пересчета в текущие цены с расшифровкой по статьям затрат) должен полностью соответствовать «Ведомости объемов работ», определенных Заказчиком в Технических требованиях и являющихся предметом закупки;
- предлагаемый Участником к исполнению в рамках договора объем поставки материалов (оборудования) (с расчетом индекса по статье «Материалы») должен полностью соответствовать номенклатуре материалов поставки Участника, определенной Заказчиком в Технических требованиях и являющихся предметом закупки;
«В случае если объем работ, выполняемый субподрядчиками (соисполнителями) превышает 5% от цены заявки Участника, Участник в составе заявки на участие в процедуре закупки должен представить полный комплект документов (аналогичный комплекту документов для Участника) о субподрядчиках (соисполнителях) и справку, содержащую:
- объем работ, выполняемых на основе субподряда;
-расчет стоимости работ, выполняемых на основе субподряда;
5.2 «Участник в составе заявки должен предоставить «График производства работ» (в том числе по этапам их производства) с отражением срока их начала и окончания в соответствии с требованиями заказчика»
5.3 «Участник в составе заявки должен предоставить «График финансирования работ» (в том числе по этапам финансирования в зависимости от «Графика производства работ») с отражением срока начала и окончания финансирования в соответствии с требованиями заказчика» |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Станционная комиссия по размещению заказов |
| Председатель комиссии: | В соответствии с приказом Кольской АЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом Кольской АЭС |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.  Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 10 / 288 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 521 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
