|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 89762"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» , Россия, 109507, Москва, 689450, Чукотский АО, г. Билибино |
| Контактное лицо: | Бурмистров Андрей Вячеславович
Главный специалист ГТВиСЗП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка оборудования и монтаж шкафных панелей постоянного тока |
| Категория продукции: | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство индивидуальных домов и приусадебных участков
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 999 670,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 999 670,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика. По окончанию выполненных работ. В соответствии с условиями, изложенными в форме договора, приложенного к извещению от 24.11.2011 №116/2011/МП.
В случае наличия в котировочной заявке условий, предусматривающих:
– разовую выплату Заказчиком аванса или предоплаты в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более;
– многократные выплаты Заказчиком авансов по каждому этапу не превышающих 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, но сумма авансов по всем этапам превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в этом случае может быть представлена как одна гарантия на общую сумму авансов, так и гарантии по каждому из этапов;
– разовую выплату Заказчиком аванса в размере менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, но при этом имеются действующие договоры с этим же Поставщиком, в соответствии с условиями которых Заказчик произвел выплату аванса на общую сумму, превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей без предоставления Исполнителю обеспечения исполнения договора или возврата аванса;
для заключения договора в обязательном порядке требуется обеспечение (гарантии) выполнения обязательств Поставщиком в форме предоставления банковской гарантии. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г.Билибино, Билибинская АЭС, Промплощадка, территория ТП 110/35/6 кВ по 30.12.2011г. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Договор должен быть подписан победителем ценовых котировок не позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Сроки выполнения предмета договора: | по 30.12.2011г. |
| Дата публикации: | 24.11.2011 15:30 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | 1. Цена договора
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантий качества |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.12.2011 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 15.12.2011 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 89762" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
- сведения о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) должны отсутствовать в данных Федеральной миграционной службы, размещаемых на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
При рассмотрении котировочных заявок участник процедуры закупки не допускается к оценке заявок в случае наличия в представленных документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, на поставку которых размещается заказ. В котировочной заявке должно быть указано контактное лицо, телефон или контактный электронный адрес. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Анкета участника размещения заказа;
2. Учредительные документы с изменениями и дополнениями;
3. Свидетельство о государственной регистрации, включая свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы организации;
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителей организации (выписка из протокола, приказ о назначении руководителя и его паспортные данные);
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
7. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) со сроком выдачи не более шести месяцев до дня опубликования Извещения о проведении запроса котировок, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) со сроком выдачи не более шести месяцев до дня опубликования Извещения о проведении запроса котировок;
8. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма № 1), с приложением отчета о прибылях и убытках (форма № 2) с отметкой налоговой инспекции; или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
9. Уведомление налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения (в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения);
10. Обязательство в предоставлении банковской гарантии в случае признания участника процедуры закупки Победителем/Единственным участником (при наличии в котировочной заявке участника условий оплаты, соответствующих п. 7.3. настоящего Извещения);
11. При предложении эквивалента необходимо предоставить документы, подтверждающие эквивалентность предлагаемой к поставке продукции;
12. Сертификаты соответствия, паспорта на предлагаемое к поставке оборудование;
13. Свидетельство СРО.
14. Оригинал свидетельства изготовителя ТМЦ или иной документ (дилерский договор), подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя, или иных нотариально заверенных копий (форма свидетельства изготовителя оборудования является приложение к конкурсной документации). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия Билибинской АЭС по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг |
| Председатель комиссии: | Согласно приказа |
| Члены комиссии: | Согласно приказа |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.