|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 88814"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, Москва, 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской обл. |
| Контактное лицо: | Свинухов Борис Петрович
Начальник договорного отдела УКС |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение работ по теме: "Отчет о противопожарной защите энергоблокма № 3 Ростовской АЭС" |
| Категория продукции: | Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 760 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 760 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | По факту выполненных работ, в течение 30 дней |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Ростовская обл., г. Волгодонск-28,Ростовской АЭС, с момента подписания договора по 31.05.2012 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 05.12.2011 |
| Сроки выполнения предмета договора: | с момента подписания договора по 31.05.2012 |
| Дата публикации: | 22.11.2011 11:49 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Цена договора, Соответствие требованиям Ростовской АЭС в части условий оплаты, поставки, соответствие техническим требованиям, наличие заполненной анкеты с приложением всех документов |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.11.2011 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 05.12.2011 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 88814" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Анкета
2) Выписку из ЕГРЮЛ, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученные не ранее, чем за 6 мес. до дня размещения заказа на официальном сайте;
- Выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее, чем за 6 месяц до дня размещения заказа на официальном сайте;
- Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения
3) Устав (утвержденный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
4) Договор о создании, либо учредительный договор, иной официальный документ содержащий информацию об учредителях и участниках юридического лица и наличии уставного капитала;
5) Свидетельство о государственной регистрации;
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) Документ, подтверждающий постановку Участника на статистический учет;
8) Свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), о внесении изменений в учредительные документы, либо изменений сведений о юридическом лице (ИП);
9) Документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени Участника конкурсных процедур:
-копию решения о назначении или избрании на должность;
-копию приказа о назначении на должность руководителя (представителю, физическому лицу - доверенность на осуществление определенных действий от полномочного руководителя с указанием срока действия);
11) Лицензии на выполнение определенных видов деятельности, являющихся предметом закупки;
13) Копии документов, подтверждающие обладание Участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
14) Бухгалтерский баланс с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (налоговые декларации, свидетельство о применении
упрощенной системы налогообложения) с отметкой налогового органа;
15) Справка банка об открытых расчетных счетах Участника, по которым будут производиться расчеты;
16) Справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, за прошедший календарный год
17) Справка из Федеральной службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество Участника, наложенного по решению суда по состоянию на месяц подачи Участником заявки на участие в конкурсе
18) Банковскую карточку с образцом первой подписи руководителя ЮЛ и главного бухгалтера и оттиском печати ЮЛ;
19) Копия лицензии на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну.
20) Копия лицензий на право проведения работ (на вид деятельности). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Ростовская обл. г.Волгодонск-28, (8639) 298342 – Качанова Наталья Павловна – секретарь конкурсного комитета |
| Председатель комиссии: | А.А. Федотов – заместитель директора по капитальному строительству |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом Ростовской АЭС |
| Комментарии: | В стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть включены все расходы необходимые для выполнения полного комплекса указанных в настоящем извещении работ, услуг, в том числе НДС и расходы на материалы. |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.