|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 78315"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Заказчик: | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" |
| Контактное лицо: | Панарин Владимир Анатольевич
Инженер ОПТК |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Оборудование для тепловодолечения и реабилитации |
| Категория продукции: | Прочие виды оборудования
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 998 239,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 998 239,00 руб. (без НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата производится поэтапно, в течение 30 календарных дней с момента: приёмки продукции Грузополучателем на складе Грузополучателя; подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ. Стоимость монтажа, пуско-наладки и ввода оборудования в эксплуатацию, оказание информационно-консультационных услуг – включена в стоимость продукции. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки поставляемых товаров - г. Полярные Зори, Мурманской обл., Кольская АЭС. Срок поставки товаров: 01 декабря 2011 года. Доставка продукции Грузополучателю осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика, со склада Поставщика, до склада Грузополучателя. С согласия Покупателя, Поставщик вправе поставить товар досрочно. Поизводство монтажных, пуско-наладочных и ввода оборудования в эксплуатацию, оказание информационно-консультационных услуг: с 01.12.2011 г. по 09.12.2011 г. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товаров - 01 декабря 2011 года.
Производство монтажных, пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию, информационно-консультационных услуг, по вопросам эксплуатации продукции - с 01.12.2011 г. по 09.12.2011 г. |
| Дата публикации: | 30.09.2011 12:22 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.10.2011 11:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 18.10.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 78315" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора (при необходимости).
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | а)Опись документов, представляемых для участия в проведении запроса ценовых котировок;
б)Предложения о функциональных и качественных характеристиках продукции (с приложением чертежа и т.д.);
в)Анкета участника размещения заказа;
г)Сертификаты соответствия на продукцию и другие сертификаты (оригиналы или копии заверенные нотариусом), Санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию; регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ
д) Копия свидетельства о внесении в реестр поставщиков ОАО "Концерн Росэнергоатом" (при наличии);
е)Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
ж)Копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
з)Копию свидетельства о регистрации;
и)Копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
к)Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
л)Доверенность на должностных лиц (при наличии);
В сопроводительном письме, прилагаемом к заявке, должно быть указано контактное лицо или контактный электронный адрес. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Председатель комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Комментарии: | Строгое соотвествие продукции указанной в Извещении (спецификация (приложение № 1). |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.