|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 65359"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", Россия, 109507, Курская область, Курчатов, Курская область, г.Курчатов, Промзона |
| Контактное лицо: | Шишкова Ольга Владимировна
Инженер ОПП УКС |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение пуско-наладочных работ АУПС здания полномасштабного тренажера УТЦ, корпус 2 |
| Категория продукции: | Пусконаладочные работы на электротехническом оборудовании, машинах и приборах
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 473 672,14 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 473 672,14 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты двустороннего оформления актов КС-2, справок КС-3 и счета-фактуры |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Курская АЭС. УТЦ корпус 2 .Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 10.09.2011 |
| Сроки выполнения предмета договора: | окончание выполнения работ октябрь 2011г. |
| Дата публикации: | 21.07.2011 12:14 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.07.2011 08:30 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 03.08.2011 08:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 65359" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки
- Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
- не являться организацией сведения, о которой занесены в федеральный реестр недобросовестных поставщиков и/или реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | а) учредительные документы с изменениями и дополнениями;
б) свидетельство о государственной регистрации, включая свидетельства о государст-венной регистрации изменений и дополнений внесенных в учредительные документы организации;
в) свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистри-рующим органом со сроком выдачи не позднее шести месяцев до дня подачи котиро-вочной заявки, либо ее копия, заверенная нотариально;
д) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
е) приказ о назначении Генерального директора и его паспортные данные;
ё) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (форма 6);
ж) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налогового органа и заверенные печатью организации;
з) анкету участника размещения заказа (форма 3);
и) Заполненный проект договора.
к)участники процедуры закупки обязаны предоставить сканированную копию заявки в электронном виде на запоминающих устройствах для USB или DVD или CD-R (W) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с приказом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская АЭС" от 15.11.10г. №2835 "О Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская АЭС" |
| Председатель комиссии: | В соответствии с приказом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская АС" от 15.11.10г. №2835 "О Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "КуАС" |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская АЭС" от 15.11.10г. №2835 "О Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская АЭС" |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.