|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 60107" (Отказ организатора)
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АСЭ", Россия, 603006, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603006, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, дом 3 |
| Заказчик: | Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| Контактное лицо: | Филиппов Денис Викторович
Начальник ООЗП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка системы контроля (ВТК, УТК) для сооружения 3-го энергоблока Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему извещению) |
| Категория продукции: | Прочие виды оборудования
|
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 18 458 621,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 18 458 621,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж в размере 40 % (сорок процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.
Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.
Окончательный расчет по Договору производится Покупателем c зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после поставки Оборудования на Площадку АЭС, приемки Заказчиком Оборудования на основании подписанного Заказчиком акта (-ов) входного контроля Оборудования ВК-1, ВК-2 без замечаний, но не ранее поступления Покупателю соответствующих денежных средств от Заказчика, и на основании представленных Поставщиком оригиналов следующих документов:
- Счет-фактура – 1 экземпляр;
- Транспортная накладная– 1 экземпляр;
- Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экземпляра;
- Акт о зачете аванса - 2 экземпляра по форме Приложения № 10 к проекту Договора (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: Волгодонский филиал Открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.
Срок поставки товара – согласно Спецификации (Приложение №1 конкурсной документации) |
| Срок заключения договора после определения победителя: | в течение 20 дней, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов, а так же на электронной торговой площадке протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| Дата публикации: | 02.06.2011 20:15 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | 1. Цена договора.
2. Опыт поставок оборудования и материалов, аналогичных предмету конкурса. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.07.2011 09:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.07.2011 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 60107" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе:
быть правомочным заключать договор;
должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, указанные в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта конкурса»;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта конкурса». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | анкета
предложение о цене договора (калькуляция себестоимости товара)
спецификация по лоту на поставляемый товар
предложение о качестве поставляемого товара
платежное поручение (квитанция) или копия такого поручения (квитанции), подтверждающие факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);
оригинал справки об опыте поставок оборудования и материалов, аналогичных предмету конкурса за текущий год и предшествующие ему два года
документы, указанные пункте 17 раздела 7 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 2, 3, 4 Ростовской АЭС |
| Председатель комиссии: | согласно приказу ОАО "НИАЭП" от 13.10.2010г. №727 |
| Члены комиссии: | согласно приказу ОАО "НИАЭП" от 13.10.2010г. №727 |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.