|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 59824"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Контактное лицо: | Бегеш Нина Александровна
Инженер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | светильники светодиодные, в соответствии техническими требованиями (№140-11/ЭЦ от 16.05.2011г.) |
| Категория продукции: | Светильники
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 990 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 990 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Поставщик производит поставку, а Покупатель осуществляет перечисление денежных средств в размере 100% от суммы договора на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после приемки продукции на складе Грузополучате |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки- в течение 30 дней с момента подписания договора. Доставка продукции Покупателю осуществляется силами и за счет Покупателя автотранспортом ООО «Кольская АЭС-Авто» со склада Поставщика, либо специализированной транспортной компанией по дополнительному соглашению сторон. Обязательно наличие подъездных путей к складу Поставщика для грузового транспорта. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | не позднее 20 дней |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора. Оплата осуществляется в течение 20 банковских дней с даты приемки продукции на складе Грузополучателя |
| Дата публикации: | 01.06.2011 12:05 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Техническая оценка.
Коммерческая оценка.
Условия оплаты, поставки. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.06.2011 12:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 16.06.2011 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 59824" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
2.Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:
будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1.Учредительные документы (устав и учредительный договор).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Приказ о назначении Генерального директора.
Банковские реквизиты.
2. На поставляемую продукцию, входящую в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982, предоставление сертификатов соответствия обязательно.
3.Документ, подтверждающий дилерские полномочия (если поставщик не является изготовителем). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Председатель комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Комментарии: | Предоставление заведомо не полной или ложной информации в конкурсной документации является причиной для отклонения заявки. |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № 106/11/95 от 27.06.2011
Контрагент: АО "ПРОТОН"
Цена: 2 956 372,00 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.