|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 51432"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 662970, Красноярский край, Железногорск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 53 |
| Контактное лицо: | Собчак Елена Викторовна
Специалист по закупкам ОЗ |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Аптечки первой помощи, вата, шприцы, пинцеты и пр. |
| Категория продукции: | Изделия медицинские
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 809 920,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 809 920,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата в течение 30 банковских дней с момента приемки товара Покупателем на своем складе, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, накладных (ф.ТОРГ -12) |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Для контейнеров менее 20 тонн: ст. Красноярск Код 890004, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО-07622986)
Автомобильным транспортом: Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 76.
(В котировочной заявке указать конкретный способ доставки)
Обязанность Поставщика по передаче товара Покупателю считается исполненной в момент приемки товара Покупателем на своем складе.
Срок поставки:60 дней с момента подписания договора сторонами. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Сроки выполнения предмета договора: | 60 дней с момента подписания договора сторонами. |
| Дата публикации: | 22.03.2011 10:04 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.03.2011 05:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 05.04.2011 19:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 51432" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
2. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям, установленным Заказчиком:
1) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
2) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, входящие в состав котировочной заявки:
- Анкета участника процедуры закупки.
В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем:
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника процедуры закупки;
- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки.
*Пункт 10.3 Извещения. Документы, входящие в состав заявки могут находиться в информационной карте участника ЭТП. Данные документы считаются вошедшими в состав заявки, если они размещены в информационной карте участника до момента подачи заявки и подписаны ЭЦП. При этом в котировочной заявке обязательно должна быть информация о том, что необходимый документ расположен в информационной карте участника ЭТП. Согласно ст.48 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» котировочная заявка должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в извещении. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия по размещению заказов на поставку товаров |
| Председатель комиссии: | Е.А. Гуляев-Заместитель генерального
директора ФГУП «ГХК»
по МТС и КО |
| Члены комиссии: | Члены комиссии по размещению заказов на поставку товаров |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.