|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 49127"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 662970, Красноярский край, Железногорск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 53 |
| Контактное лицо: | Горяинов Андрей Анатольевич
инженер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка отрезных кругов. |
| Категория продукции: | Абразивный инструмент
|
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 560 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 560 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата в течение 30 банковских дней с момента приемки товара Покупателем на своем складе, на основание выставленных счетов, счетов-фактур. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу г.Железногорск, Красноярского края, ул.Ленина, 76.
В течение 30 календарных дней с момента подписания договора сторонами. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Победитель запроса котировок должен в срок не позднее 12 дней со дня подписания (со дня опубликования на официальном сайте о размещении заказов) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок представить Заказчику подписанный проект договора. |
| Сроки выполнения предмета договора: | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора сторонами. |
| Дата публикации: | 28.02.2011 07:39 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Стоимость выполнения договора (ценовой). |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.03.2011 05:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 16.03.2011 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 49127" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2) Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям, установленным Заказчиком:
1) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, входящие в состав котировочной заявки :
- Анкета участника процедуры закупки;
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника процедуры закупки .
- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Котировочная комиссия |
| Председатель комиссии: | Председатель комиссии |
| Члены комиссии: | Члены комиссии |
| Комментарии: | Без коментариев. |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.