|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 34126"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Контактное лицо: | Казеха Вера Степановна
Инженер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Спецификация на поставку регистратора Ф-1771-АД-16 |
| Категория продукции: | Приборы контроля и регулирования технологических процессов
|
| Файл с описанием: | 
Спецификация на регистраторы Ф-1771-АД-16.doc (58 Кб)
Регистраторы многоканальные Ф-1771-АД-16 |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 1 078 992,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 078 992,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за поставленную продукцию производится Покупателем в течение 30 дней от даты приёмки продукции на складе Грузополучателя. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки- 70 дней от даты заключения договора. Доставка продукции Покупателю осуществляется силами и за счет Покупателя автотранспортом ООО «Кольская АЭС-Авто» со склада Поставщика, либо специализированной транспортной компанией по дополнительному соглашению сторон. Обязательно наличие подъездных путей к складу Поставщика для грузового транспорта. |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка осуществляется в течение 70 дней от даты заключения договора. Расчет за поставленную продукцию производится Покупателем в течение 30 дней от даты приёмки продукции на складе Грузополучателя. |
| Дата публикации: | 06.07.2010 17:24 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Точность выполнения заявки (спецификации);
срок поставки товара;
цена заявки;
качественные характеристики товара;
срок предоставления гарантии качества. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.07.2010 14:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 14.07.2010 15:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 34126" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Анкета участника размещения заказа;
2. Электронные копии учредительные документы с изменениями и дополнениями;
3. Свидетельство о государственной регистрации, включая свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы организации;
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителей организации (выписка из протокола, приказ о назначении руководителя и его паспортные данные);
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Председатель комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с Приказом Кольской АЭС |
| Комментарии: | С продукцией Поставщик предоставляет следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру и паспорт с информацией о содержании драг. металлов |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № 108/10/26 от 15.07.2010
Контрагент: ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС"
Цена: 1 078 992,00 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 22 / 82
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 213
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.