|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1202031"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130930/3855/052 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309303855052 |
| Организатор процедуры: | "Курскатомэнергоремонт" - филиал акционерного общества "Атомэнергоремонт", Россия, 115432, Москва, 307250 Курская область, г.Курчатов, Промзона |
| Заказчик: | ОАО "Атомэнергоремонт" |
| Контактное лицо: | Романенко Галина Анатольевна
Специалист 1 категории ОЗиКП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка бетона марки М-350
|
| Категория продукции: | Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные в другие группировки
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 227 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 227 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Текущие платежи – оплата товара производится в размере 100% от стоимости поставленной партии Товара, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после получения Покупателем партии Товара (подписания Покупателем товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12), при условии надлежащего качества и надлежащей комплектности Товара, на основании счета, выставленного Поставщиком.
Расчеты осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или другими формами расчета, не противоречащими действующему законодательству РФ
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Расстояние от территории отгрузки Товара до местонахождения Заказчика по адресу: Курская область, г.Курчатов, Промзона АЭС, не должно превышать 10 км. В случае если расстояние превышает 10 км, то поставка осуществляется транспортом Поставщика, за счет средств Поставщика. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 05.11.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 05.11.2013, Дата окончания поставки: 10.09.2014 |
| Дата публикации: | 30.09.2013 16:01 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.10.2013 14:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 22.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1202031" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
4. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
7. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
3. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
4. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
6. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
8. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.