 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Компрессор WP 4351 Basic"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1201904"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130930/0512/001 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309300512001 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ", Россия, 142902, Московская область, Кашира, 142902, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КАШИРА, Г КАШИРА, УЛ СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 2А |
| Контактное лицо: | Ефремов Александр Георгиевич
Начальник отдела МТСиЗ |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Компрессор WP 4351 Basic |
| Категория продукции: | Компрессоры воздушные и газовые приводные
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 427 138,33 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 427 138,33 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | - Аванс 20 % от общей стоимости данного договора, что составляет ___ рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ рублей. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика после подписания настоящего договора и в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату.
- Окончательный платеж 80 % общей стоимости данного договора, что составляет ____рублей, в том числе НДС 18 % в размере ___ рублей. Покупатель Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика после поставки данного Оборудования в течение 10 (десяти ) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи- приемки оборудования и пуско-наладочных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 142900, Россия, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Советский проспект, д.2 А |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 14.11.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 21.08.2013, Дата окончания поставки: 26.08.2013 |
| Дата публикации: | 01.10.2013 11:49 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.10.2013 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 18.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1201904" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей ____________
7. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
3. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
4. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
5. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
6. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
7. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
9. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
10. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
11. документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно _______ |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.  Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 1  С извещением ознакомились - 32 / 428 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 316 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 1
|
