Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1201617"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130927/0641/802 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309270641802 |
Организатор процедуры: | Филиал ОАО"Концерн РОсэнергоатом" "Смоленская атомная станция" "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Смоленская АЭС |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
Контактное лицо: | Бухарова Ольга Александровна Инженер УЗ |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Запасные части к электродвигателям и к электролизной установке СЭУ-20 |
Категория продукции: | Детали (принадлежности, запасные части, узлы) электродвигателей, генераторов и трансформаторов
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 3 661 230,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 3 661 230,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | В течение 30 календарных дней с момента полной поставки на склад Грузополучателя продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности, подтвержденных Актом входного контроля, при условии получения Грузополучателем счета-фактуры, оформленного в порядке и в сроки, установленные проектом договора поставки, и предоставления в полном объеме документов, поименованных в п.3.5 проекта договора поставки. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Десногорск Смоленской области, склад САЭС |
Срок заключения договора после определения победителя: | 21.11.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 14.11.2013, Дата окончания поставки: 14.04.2014 |
Дата публикации: | 27.09.2013 16:26 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.10.2013 08:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | 14.10.2013 08:00 |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 24.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1201617" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.