Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1200672"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130925/0615/1159 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/13092506151159 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" Филиал «Калининская атомная станция», Россия, 171841, Тверская область, Удомля, РФ, Тверская обл., г.Удомля, Промзона Калининской АЭС. |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
Контактное лицо: | Козлова Вера Владимировна экономист ДО УКС |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение технико-экономического обоснования модернизации существующей системы охлаждения энергоблоков Калининской АЭС |
Категория продукции: | Работы, выполняемые привлеченными силами
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 4 000 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 4 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | В соответствии с проектом договора |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | КлнАЭС, ОСО, сооружение ложа водохранилища |
Срок заключения договора после определения победителя: | 30.10.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.11.2013, Дата окончания поставки: 30.12.2014 |
Дата публикации: | 25.09.2013 11:39 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.10.2013 09:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 18.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1200672" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
3.1. - лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование атомных станций (блоков атомных станций);
- свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (подготовка проектной документации);
- лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2010-2013гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема
6. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:
6.1. квалифицированный персонал (ИТР - не менее 4 чел.)
7. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
4. справка об опыте выполнения договоров за последние 3 года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты
5. справка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.