|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1200317"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130924/0610/718 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309240610718 |
| Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, Москва, 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской обл. |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Пшеничная Светлана Николаевна
Ведущий инженер Управления Закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию |
| Категория продукции: | Оборудование теплообменное ядерных реакторов и атомных электростанций
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 425 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 425 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Продукции производится по факту поставки на основании накладной и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля, после получения Продукции надлежащего качеcтва, в надлежащей комплектности. Расчеты осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета. Аванс не предусмотрен. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»,
347388 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 09.12.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 31.01.2014, Дата окончания поставки: 31.01.2014 |
| Дата публикации: | 24.09.2013 12:28 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.10.2013 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 15.11.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1200317" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 25 / 434
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 80
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.