|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1200219"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130924/0610/716 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309240610716 |
| Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, Москва, 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской обл. |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Романов Сергей Михайлович
Ведущий инженер УЗ |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка систем контроля и диагностики |
| Категория продукции: | Установки и устройства для измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 3 022 600,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 022 600,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Продукции производится Поставщику по факту поставки на основании накладной и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля после получения Продукции надлежащего качества, в надлежащей комплектности и представления документов, поименованных в пункте 3.4 настоящего До-говора.
В случае выплаты аванса:
Первый платеж – аванс ______ процентов ( не более 20 %) от стоимости поставки (це-ны договора) в сумме _____________________________________________________ руб.__ коп.,
цифрами и прописью
включая НДС 18 % ______________________ руб.___ коп., оплачивается на основании счета
цифрами и прописью
Поставщика в течение 30 календарных дней после того, как Покупатель получит от Постав-щика банковскую гарантию/договор поручительства в соответствии с разделом «Обеспечение договора» и посчитает её/его оформленной/ным надлежащим образом и соответствующей тре-бованиям Покупателя, при условии письменного подтверждения банком-гарантом факта вы-дачи банковской гарантии и нахождения ее на учете в Банке, по запросу Покупателя.
Окончательная оплата Продукции в сумме ___________________ руб.__ коп.,
цифрами и прописью
включая НДС 18% ___________________ руб.__ коп., производится на основании накладной
цифрами и прописью
и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля после получения Продукции надлежащего качества и в надлежащей ком-плектности на основании документов, поименованных в пункте 3.4 настоящего Договора.
Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, счи-тая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Россий-ской Федерации.
Предварительный платеж (аванс) учитывается при расчетах с Поставщиком за поставку Продукции.
6.2 В случае несоблюдения сроков и объемов поставки Продукции, установленных Приложением 1 к настоящему Договору, Поставщик обязан возвратить Покупателю на его расчетный счет суммы неиспользованных (не закрытых отчетными документами) авансов текущего года и переходящих с прошлых лет в срок не более 10 календарных дней с даты окончания срока поставки.
Возврат аванса не освобождает Поставщика от ответственности за невыполнение условий договора.
Последующие расчеты за поставляемую Продукцию производятся по факту поставки на основании счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля после получения Продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности на основании документов. Расчеты по Договору |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | : Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 11.11.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.04.2014, Дата окончания поставки: 30.04.2014 |
| Дата публикации: | 24.09.2013 09:51 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.10.2013 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 17.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1200219" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.