Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1198023"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130917/0611/391 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309170611391 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 144001, Московская область, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, КАРЛА МАРКСА, Д.12 |
Контактное лицо: | Гучек Наталия Викторовна Специалист ведущий |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | 901-MS-1238. Датчики давления, Датчики температуры, Изделия электромонтажные, Предохранители, Термометры, Термост;аты, Тиристоры |
Категория продукции: | Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 923 612,99 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 923 612,99 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата 100.00 % в течении 10 дней с момента
получения ТМЦ на склад покупателя (фиксируется уведомлением о поставке ТМЦ на склад покупателя) |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Склад покупателя г.Электросталь |
Срок заключения договора после определения победителя: | 30.10.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 70 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, Дата окончания поставки: 31.12.2013 |
Дата публикации: | 17.09.2013 13:46 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.09.2013 12:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 14.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1198023" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь за последние 3 года завершенные договоры, сопоставимого характера и объема [поставки датчики давления, датчики температуры, приборовимпортного производства] на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора, установленной в извещении и настоящей документации |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
3. Копию справки о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года с указанием сроков выполнения данных договоров (год и месяц начала выполнения -год и месяц фактического окончания выполнения), наименования заказчика, описания договоров (объем и состав работ/услуг описание основных условий договора), суммы договора(ов),сведений о рекламациях по перечисленным договорам (раздел 5, Форма 4). |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.