|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1193429"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130904/0673/109 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309040673109 |
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ", Россия, 427622, Удмуртская Республика, Глазов |
| Контактное лицо: | Куличенков Владимир Александрович
Директор |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | 901-MK-368. Кирпичи |
| Категория продукции: | Кирпич кислотоупорный прямой, клиновый и радиальный
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 147 901,20 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 147 901,20 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100 % оплата каждой поставленной партии товара в течение 90 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад Покупателя (грузополучателя) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов. ул. Белова. 7 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 30.09.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.09.2013, Дата окончания поставки: 30.09.2013 |
| Дата публикации: | 04.09.2013 13:28 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.09.2013 14:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | 11.09.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 11.09.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1193429" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________
5. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
4. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
5. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
6. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
8. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
9. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 5 / 108
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 9
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.