 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка листа 115 16ГНМА ОСТ 108.030.118-78."
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1188420"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130821/0594/070 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308210594070 |
| Организатор процедуры: | Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", Россия, 196650, Ленинградская область, Колпино, 196650, Россия, г. Санкт - Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 13, литер ВМ, помещение 469 |
| Контактное лицо: | Володина Ольга Ивановна
Главный специалист отдела закупочных процедур |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка листа 115 16ГНМА ОСТ 108.030.118-78. |
| Категория продукции: | Прокат листовой качественный, прокат листовой холоднокатаный конструкционный, нержавеющий, трансформаторная сталь, сплавы маломагнитные, сталь марки АРМКО
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 9 860 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 9 860 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Вариант 1: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки продукции Покупатель выплачивает Поставщику 100% от стоимости Продукции по Спецификации на основании счета, выставленного Поставщиком.
Вариант 2: Аванс в размере не более 30% от стоимости договора выплачивается в течение 10 календарных дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса. Окончательный расчет - осуществляется в течение 30 календарных дней с даты поставки продукции.
В случае отказа поставщика от получения аванса, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.
Участник процедуры закупки вправе уменьшить размер аванса, при этом обеспечение возврата аванса предоставляется в размере аванса, предложенном участником. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» "Атоммаш" в г. Волгодонск,
347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 10 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 24.09.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.10.2013, Дата окончания поставки: 30.10.2013 |
| Дата публикации: | 21.08.2013 16:10 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.08.2013 12:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 30.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1188420" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. Участник процедуры закупки и завод-изготовитель совокупно должны обладать профессиональной компетенцией, а именно наличием опыта поставок: должны иметь договоры с завершенными в 2010-2013 гг поставками листового проката, изготовленных для систем 1, 2 или 3 классов безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97) в объеме по цене не менее 50% от объема по цене (по каждому лоту) закупаемой в рамках данной процедуры продукции
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
7. Участники процедуры закупки должны являться производителями продукции по предмету закупки либо официальными представителями либо дилерами производителей с предоставлением сканированного оригинала письма от завода изготовителя (Свидетельства изготовителя) с подтверждением полномочий поставщика представлять продукцию завода – изготовителя в данной конкретной конкурентной процедуре закупки и обязательствами завода изготовить продукцию в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации
Производителями продукции в целях настоящей закупки признаются организации, осуществляющие производство всего технологического процесса или нескольких его этапов (не менее одного) собственными силами с использованием производственных мощностей, находящихся в собственности и/или аренде.
При невозможности исполнения участником одного/нескольких из этапов производства необходимо предоставить сканированный оригинал письма от изготовителя указанного этапа/ов либо дилерский договор, либо договор оказания услуг с подтверждением исполнения указанного этапа/ов в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации.
При этом в данной конкретной закупке технологический процесс изготовления состоит из следующих этапов:
1. Отливка слитка металла с документами о качестве
2. Прокатка на стане
3. Испытания и сдача |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
3. справка об опыте выполнения договоров за последние 2010-2013гг года c приложением копий исполненных договоров (первая и последняя страницы, страницы с ценой договора), копий спецификаций (возможно, без указания цены за единицу, но с обязательным указанием общей стоимости товара) и иных документов, подтверждающих поставку товара.
4. Сканированный оригинал письма от завода изготовителя с подтверждением полномочий поставщика представлять продукцию завода – изготовителя в данной конкретной конкурентной процедуре закупки и обязательствами завода изготовить продукцию в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.  Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 1  С извещением ознакомились - 30 / 136 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 398 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
