|
Общая информация |
|
|
|
|
|
|
|
Купить "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту судовых технических средств и конструкций ФГУП "Атомфлот""
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1187681"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130819/0852/032 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308190852032 |
Организатор процедуры: | "Колатомэнергоремонт" - филиал акционерного общества "Атомэнергоремонт", Россия, 115432, Москва, 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, а/я 93 |
Заказчик: | ОАО "Атомэнергоремонт" |
Контактное лицо: | Пухова Наталья Алексеевна экономист ОЗиКП |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту судовых технических средств и конструкций ФГУП "Атомфлот" |
Категория продукции: | Судовое оборудование
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 4 939 025,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 4 939 025,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 100% оплата в течение 45 календарных дней с момента исполнения контрагентом обязательств по договору. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот» |
Срок заключения договора после определения победителя: | 23.09.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 24.09.2013, Дата окончания поставки: 31.12.2013 |
Дата публикации: | 19.08.2013 16:18 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.08.2013 08:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 11.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1187681" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. 13.11. отсканированные оригиналы соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объеме выполняемых работ, в том числе:
-свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского регистра судоходства;
-лицензия ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно».
Если разрешающие документы (любой из разрешающих документов) на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса цен заканчивают свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе цен включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. Отсутствие сведений об участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2.
3.
4.
-свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского регистра судоходства;
-лицензия ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно».
Если разрешающие документы (любой из разрешающих документов) на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса цен заканчивают свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе цен включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
13.12. отсканированный оригинал сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (или эквивалент), НП-011-99, руководств по безопасности МАГАТЭ №№ GS-R-3 и GS-G-3.1;
13.13. отсканированный оригинал утвержденной на предприятии программы обеспечения качества работ;
13.14. отсканированный оригинал сертификата соответствия требованиям стандарта ГОСТ 12.0.230 – 2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
5.
6.
7.
8.
9.
10. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № Р/03/2013-29/08/05 от 16.09.2013 Контрагент: ООО "Промсервис" Цена: 4 850 000,00 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru. Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0 С извещением ознакомились - 23 / 144 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1065 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|