Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1187279"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130817/0608/826 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308170608826 |
Организатор процедуры: | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Россия, 413866, Саратовская область, Балаково, 413866, Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской области |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
Контактное лицо: | Курапова Ирина Инженер |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Прокладки для гидроемкости САОЗ |
Категория продукции: | Ядерные реакторы и оборудование атомных электростанций
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 781 866,40 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 781 866,40 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата Поставщику производится по факту поставки в течение 60 календарных дней с даты подписания Грузополучателем Акта приемки (Акта входного контроля) после получения Продукции надлежащего качества и представления документов, поименованных в пункте 3.4. проекта договора Договора.
Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 413866, Саратовская обл., г.Балаково, Балаковская АЭС |
Срок заключения договора после определения победителя: | 07.10.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.11.2013, Дата окончания поставки: 20.11.2013 |
Дата публикации: | 17.08.2013 08:50 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.09.2013 10:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 24.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1187279" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 18 / 160
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 468
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0