|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1184046" (Процедура приостановлена)
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130807/0615/1002 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/13080706151002 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" Филиал «Калининская атомная станция», Россия, 171841, Тверская область, Удомля, РФ, Тверская обл., г.Удомля, Промзона Калининской АЭС. |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Новгородова Елена Константиновна
Экономист |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка запасных частей к насосу 20А-18х3 24А-18х1 |
| Категория продукции: | Запасные части к оборудованию энергетическому
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 924 853,27 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 924 853,27 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Предпоставка, оплата Поставщику производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля и представления документов, поименованных в пункте 3.4. настоящего Договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Доставка Продукции в адрес Грузополучателя осуществляется силами Грузополучателя и за его счет.
4 квартал 2013 г., с правом досрочной поставки. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 07.10.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.10.2013, Дата окончания поставки: 30.12.2013 |
| Дата публикации: | 07.08.2013 16:39 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.08.2013 09:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 03.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1184046" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. Участник и/или поставщик должен иметь в рамках заключенных договоров за 2010 – 2013 гг. завершенные поставки запасных частей к насосам 4-го класса безопасности для систем, важных для безопасности атомных станций по ОПБ-88/97 (НП-001-97) с обязательным приложением копий указанных договоров (со спецификациями) и документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12)
7. Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) в области проектирования, разработки и производства насосного оборудования, соответствующей ISO 9001:2008 (или аналог)
8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
3. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
5. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
6. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
7. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
10. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты
11. документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно _______
12. Adobe – форма с приложением к форме 4 в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (Форма 4).
Adobe – форма предоставляется в двух экземплярах: в формате pdf и в отсканированном варианте с подписью генерального директора и печатью организации;
Приложение к Adobe – форме предоставляется в формате excel. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.