|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1178927"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130724/0615/935 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307240615935 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" Филиал «Калининская атомная станция», Россия, 171841, Тверская область, Удомля, РФ, Тверская обл., г.Удомля, Промзона Калининской АЭС. |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Бехтольд Инна Владимировна
ведущий экономист Управления закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение работ по замене наружных сетей противопожарного водопровода НСППВ и замене трубопроводов промывки сеток в водоприемном колодце, для реализации мероприятий в рамках продления сроков эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС |
| Категория продукции: | Работы, выполняемые привлеченными силами
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 530 340,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 530 340,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Основанием для расчетов служат акты о приемке выполненных работ - формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счет-фактура, выставленный Подрядчиком не позднее 5(пяти) дней с момента подписания двухстороннего акта и оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 60 календарных дней с даты подписания Заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей или иных ценных бумаг. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | КАЛИНИНСКАЯ АЭС |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 05.09.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.01.2014, Дата окончания поставки: 30.11.2014 |
| Дата публикации: | 24.07.2013 11:29 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.08.2013 09:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 09.08.2013 09:01 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1178927" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
3.1. Лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию блоков атомных станций, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС.
Свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с правом допуска на устройство земляных работ; разработку грунта методом гидромеханизации; устройство наружных сетей водопровода; укладку трубопроводов водопроводных; очистку полости и испытание трубопроводов водопровода; гидротехнические и водолазные работы; укладку трубопроводов в подводных условиях; водолазные подводно- строительные работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой; перемещение камня под водой, выемку камня под водой, выемку камня и щебня из воды.
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. наличие опыта выполнения аналогичных работ / услуг : должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2013гг. аналогичными работами / услугами, сопоставимого характера и объема
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
4. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.