|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1117943"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130115/0593/006 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1301150593006 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Россия, 119017, Москва |
| Заказчик: | ОАО "ЗиО-Подольск" |
| Контактное лицо: | Смирнова Анна Ильинична
Руководитель направления Департамента закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Услуги лизинга на приобретение трубогибочного станка с ЧПУ |
| Категория продукции: | Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 57 242 042,18 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 57 242 042,18 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | асчеты осуществляются в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств одной стороной договора лизинга на расчетный счет другой стороны.
Период выплат лизинговых платежей: не чаще одного раза в месяц, 10-ого числа каждого месяца.
Начало выплат лизинговых платежей (1 лизинговый платеж): 10-ое число месяца, следующего за месяцем передачи «Объекта лизинга» в лизинг.
Выплаты лизинговых платежей осуществляется в соответствии с графиком лизинговых платежей.
Авансовые платежи отсутствуют. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
Уточнение стоимости предмета лизинга и иных обоснованных расходов, связанных с приобретением и передачей Предмета лизинга в лизинг (перевозка, таможенное оформление, монтаж и прочее), сроков и порядка оплаты, а также сроков ввода имущества в эксплуатацию будет определяться в соответствии с условиями заключенных Договоров, связанных с приобретением и передачей Предмета лизинга в лизинг, с обязательным пересчетом графика лизинговых платежей путем начисления неизменной эффективной лизинговой ставки (фиксированная ставка, используемая при расчете лизинговых платежей) на откорректированную сумму затрат, с учетом уточненных сроков оплаты, порядка и ввода имущества в эксплуатацию в соответствии с условиями договора купли-продажи по итогам проведенной закупочной процедуры по выбору Продавца. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 2,
ОАО «ЗиО-Подольск». |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 18.02.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 15.02.2013, Дата окончания поставки: 15.08.2019 |
| Дата публикации: | 15.01.2013 12:06 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.01.2013 11:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.01.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1117943" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
2. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
3. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
4. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
6. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.