Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1103834"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 121122/0610/476 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1211220610476 |
Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 109507, Москва, 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской обл. |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
Контактное лицо: | Кузьмина Татьяна Евгеньевна Начальник ОМТС |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Поставка запасных частей к гидроемкости САОЗ и компенсатору |
Категория продукции: | Ядерные реакторы
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 1 300 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 300 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 1 Оплата Товара производится Поставщику по факту поставки на основании накладной и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля, после получения Товара надлежащего качества, в надлежащей комплектности. Аванс не предусмотрен |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 347388, Ростовская обл., г.Волгодонск-28, склад Ростовской АЭС |
Срок заключения договора после определения победителя: | 21.01.2013 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.09.2013, Дата окончания поставки: 30.10.2013 |
Дата публикации: | 22.11.2012 12:36 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.12.2012 13:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 21.12.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1103834" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
3.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________ |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | Закупочная комиссия по размещению заказов по выбору поставщиков на поставку ТМЦ |
Председатель комиссии: | Дудка В. А. |
Члены комиссии: | Коломиец Николай Васильевич
Кардонова Елена Владимировна
Геворгян Ваган Тадевосович
Бакумов Владимир Тимофеевич
Сажин Иван Александрович
Левин А. С.
Кузьмина Т. Е.
Дашевская Н. В.
Смекалина И. В.
Ляпиков Д. В. |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 15 / 102
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 543
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0