|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1076854"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120907/0718/708 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1209070718708 |
| Организатор процедуры: | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», Россия, 109507, Москва, 396072, Воронежская область, г.Нововоронеж, промышленная зона Южная, 1 |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Кулакова Елена Викторовна
Специалист Управления закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Манометры |
| Категория продукции: | Манометры, манометры дифференциальные, тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры жидкостные
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 863 126,80 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 863 126,80 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет по факту поставки с отсрочкой платежа до 30 дней |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Нововоронежская АЭС, 396072, г. Нововоронеж Воронежской области, Промышленная зона Южная, 1, УПТК, склад № 5 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 15.10.2012 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.11.2012, Дата окончания поставки: 30.11.2012 |
| Дата публикации: | 07.09.2012 13:42 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.09.2012 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 24.09.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1076854" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
4. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 20_, 20_гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее суммы_____
5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью
3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
4. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
5. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной
6. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка подписывается по доверенности)
7. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
8. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
9. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия по размещению заказов на поставку товаров и материально-технических ресурсов |
| Председатель комиссии: | Огнерубов Анатолий Михайлович |
| Члены комиссии: | Газин Александр Вениаминович
Холонин Александр Федорович
Шваров Вячеслав Анатольевич
Зернюков Алексей Анатольевич
Галицкий Александр Павлович
Герасимов Сергей Васильевич
Тарасенко Анатолий Васильевич |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.