|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1068740"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120814/0595/738 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | www.zakupki.rosatom.ru |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-СТРОЙ", Россия, 115230, Москва, 115230, Г.Москва, Ш ВАРШАВСКОЕ |
| Контактное лицо: | Виноградова Светлана Ивановна
Начальник Тендерного отдела |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение работ по закупке и монтажу стальных трубопроводов в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке. ОАО «КМЗ» |
| Категория продукции: | Услуги по монтажу оборудования
|
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 9 969 610,01 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 9 969 610,01 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В соответствии с условиями договора субподряда |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ: до 01 ноября 2012 год.
Место выполнения работ: Владимирская область, Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, ОАО «КМЗ» |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Договор вступает в силу с момента присуждения победы ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчиком в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по закупке и монтажу стальных трубопроводов в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке и подписания с ОАО «КМЗ» соответствующего договора. Действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору |
| Дата публикации: | 14.08.2012 19:42 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 20.08.2012 12:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 20.08.2012 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1068740" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор субподряда;
2) обладать действующим свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по капитальному ремонту (п.п. 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 7 / 58
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 3460
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.