|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1067479"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ К.А. ВОЛОДИНА", Россия, 456082, Челябинская область, Трехгорный, 456080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ТРЕХГОРНЫЙ, Г. ТРЕХГОРНЫЙ, УЛ ЗАРЕЧНАЯ, Д. 13 |
| Контактное лицо: | Мартынова Наталья Анатольевна
руководитель группы конкурсных технологий |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка титанового проката |
| Категория продукции: | Прокат магниевый, титановый
|
| Количество и единицы измерения: | 2 800 кг |
| Цена за единицу: | 1 782,64 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 991 400,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, 100% оплата по факту поставки товара производится в течение 30 (тридцати)
дней с даты приёмки Покупателем товара и подписания товарной накладной. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.
Доставка товара должна осуществляться гражданами РФ.
Поставка до 20.09.2012 г. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов и сайте отраслевой торговой площадки протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 20.09.2012 г. |
| Дата публикации: | 10.08.2012 15:45 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | 1.Цена договора.
2.Соответствие котировочной заявки всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок.
3.Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.08.2012 07:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 24.08.2012 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1067479" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
4. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
5. Соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
6. Не иметь задолженности перед ФГУП «ПСЗ»;
7.Аккредитация участника на www.fabrikant.ru.
8.Наличие ЭЦП.
9.Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
10. Раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Документы предоставляются при получении аккредитации (закупки предприятий атомной отрасли) у оператора МТС "Фабрикант".
2. Прочие копии документов, указанные в п.13 Информационной карты запроса цен. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Заречная, 13.
телефон (35191) 5-53-57;
факс (35191) 6-59-99;
адрес электронной почты: zakupki.86@mail.ru |
| Председатель комиссии: | Соловьев А.Ю. - Коммерческий директор ФГУП "ПСЗ" |
| Члены комиссии: | Макарова С.А.- Начальник ОМТС ФГУП "ПСЗ"
Евтифеев М.В.- Директор КС ФГУП "ПСЗ"
Плюта А.В.- Начальник ОПОС ФГУП "ПСЗ"
Мокрушин Д.И.- Юрисконсульт ОПОС ФГУП "ПСЗ"
Белов В.И.- Начальник ОФ ФГУП "ПСЗ"
Павлов Л.И.- Зам.начальника ОМТС ФГУП "ПСЗ"
Беляков В.Н.- Начальник ОЭБ ФГУП "ПСЗ"
Кочетов А.А.- Специалист ОЭБ ФГУП "ПСЗ" |
| Комментарии: | Соответствие товара техническому заданию Заказчика.
Подробные сведения о поставляемом товаре представлены в Документации по торгам. |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № 192-86-5-06/81 от 10.09.2012
Контрагент: ООО "ЭКСПОМЕТ"
Цена: 4 793 596,60 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.