|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1030509"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ", Россия, 107150, Москва, 127410, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛТУФЬЕВСКИЙ, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ, Д. 43, СТР. 1, КАБИНЕТ 12 ЭТАЖ 10 |
| Заказчик: | ОАО "Энергоспецмонтаж" |
| Контактное лицо: | Бондарева Ольга Фёдоровна
Главный специалист |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Метизы |
| Категория продукции: | Метизы
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 465 800,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 465 800,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата в течение 15 дней, после поставки на склад Грузополучателя |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Удмуртия, г. Глазов, ул. Белова, д.5 транспортом поставщика. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | В течение 10 дней, со дня публикации итогового протокола с выбором победителя. |
| Сроки выполнения предмета договора: | с 14.05.2012 |
| Дата публикации: | 24.04.2012 15:57 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | цена договора;сроки поставки товара;объем предоставления гарантий качества товара |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.05.2012 17:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 03.05.2012 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1030509" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Устав со всеми изменениями на дату подачи котировочной заявки;
- Протокол либо иное решение подтверждающее полномочия руководителя предприятия;
- Доверенность, в случае подписания договора уполномоченным лицом;
- Выписка из ЕГРЮЛ не позднее одного месяца с момента подачи документов;
- Справка, подписанная руководителем предприятия, о том, что организация не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), так же не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- Справка, выписанная налоговыми органами об отсутствии у предприятия задолженности по налогам и сборам. Либо гарантийное письмо, за подписью руководителя предприятия, об отсутствии задолженности, с последующим представлением в/указанной справки.
-Карточка с реквизитами предприятия, подписью руководителя и печатью предприятия.
Поставщики должны предоставлять следующую информацию (во исполнение поручения Председателя Правительства Российской федерации от 28.12.2011 №ВП-П13-9308, а так же соответствующего приказа ГК "Росатом" от 10.01.2012 № 1/2-П):
-информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по прилагаемой форме в Формате Exel. (см. Приложение №1).
Одновременно обращаем Ваше внимание, что приказ ГК "Росатом" предписывает расторгать действующие договоры с контрагентами в случае отказа от предоставления информации или несвоевременного предоставления такой информации. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27
тел.(499)160-88-92
ebazukina@ensm.ru |
| Председатель комиссии: | Жмурко Е.П. - Заместитель Генерального директора ОАО "Энергоспецмонтаж" |
| Члены комиссии: | Котова А.В. - Начальник планово-экономического управления ОАО "Энергоспецмонтаж".
Вертузаев Е.С.- Начальник технического отдела ОАО "Энергоспецмонтаж".
Маскалик Р.В. – начальника отдела экономического анализа и планирования ОАО "Энергоспецмонтаж".
Семенихин В.Г. - Начальник отдела договорной и судебной работы ОАО "Энергоспецмонтаж".
Базюкина Е.Ю. - Ведущий специалист управления производственно технической комплектации ОАО "Энергоспецмонтаж". |
| Комментарии: | Всем участникам внимательно читать извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № ЭН035-82/043-2012 от 16.05.2012
Контрагент: ООО "ПРОМСНАБ"
Цена: 350 000,00 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.