|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1010808"
|
|
|
| Организатор процедуры: | "Колатомэнергоремонт" - филиал акционерного общества "Атомэнергоремонт", Россия, 115432, Москва, 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, а/я 93 |
| Контактное лицо: | Пухова Наталья Алексеевна
экономист ОЗиКП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | выполнение работ по ремонту электродвигателей типа АЗ-2000 и Siemens 1LG4 317-2AB66-Z315L |
| Категория продукции: | Услуги по ремонту и восстановлению узлов и деталей электродвигателей, насосов, отжимных устройств, стиральных и вибрационных приборов для стирки белья
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 1 160 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 160 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем передачи ценных бумаг по договоренности сторон, за фактически (либо полностью) выполненные работы, в течение тридцати календарных дней с момента подписания Заказчиком актов сдачи-приемки фактически (либо полностью) выполненных работ и предоставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Подрядчик обязан ежемесячно оплачивать услуги Заказчика, связанные с обеспечением технической, проектно-сметной документацией, координацией выполняемых Подрядчиком работ, а также иные услуги Заказчика в размере 4% (Четырех процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком объёмов работ |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место оказания услуг:
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, промплощадка Кольской АЭС.
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: март-апрель 2012 года.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: все расходы должны быть включены в стоимость работ. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| Сроки выполнения предмета договора: | март-апрель 2012 года |
| Дата публикации: | 21.02.2012 16:06 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.02.2012 08:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 02.03.2012 08:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1010808" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 11.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
11.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» извещения о проведении запроса ценовых котировок оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
11.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
11.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (при наличии).
11.5. Устав организации со всеми изменениями и дополнениями (если такие изменения имеются).
11.6. Свидетельство о государственной регистрации изменений Устава (если имеются).
11.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
11.8. Справка с указанием адреса постоянно действующего исполнительного органа и банковских реквизитов (расчетный счет, корреспондентский счет, банк и его БИК. Контактный телефон руководителя и бухгалтерии).
11.9. Справка с указанием паспортных данных генерального директора, главного бухгалтера.
11.10. Для ООО – свидетельство о перерегистрации до 01.01.2010.
11.11. Копии документов, подтверждающих соответствие Участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, и такие работы/услуги являются предметом закупки (лицензии, сертификаты и т.п.).
11.12. Форма (таблица) по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников
(Приложение №3 к извещению). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, а/я 93
телефон: (81532) 4-2879
факс: (81532) 4-3456
Sekretar@aer.zori.ru |
| Председатель комиссии: | Черников А.А. - директор "Колатомэнергоремонт" - филиала ОАО "Атомэнергоремонт" |
| Члены комиссии: | Заместители председателя комиссии:
В.А.Митяшин-главный инженер
Д.В.Чичикин - заместитель директора по качеству
Члены комиссии:
Н.П.Пономаренко- зам.главного инженера по тех.поддержке и качеству
В.Л.Пищалкин - главный юрисконсульт
Н.А.Кольцова -начальник отдела закупок и конкурсных процедур
О.И.Мухортова - начальник сметно-договорного отдела
И.А.Трещалова - и.о.начальника отдела материально-технического снабжения
Секретарь комиссии:
Л.В.Решетник |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № Р/14/2012-29/05/15 от 21.06.2012
Контрагент: ЗАО "СЗЭМО "ГМК"
Цена: 902 700,00 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.