|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1007243"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Контактное лицо: | Аксенова Елена Юрьевна
Инженер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка абразивного инструмента |
| Категория продукции: | Абразивный инструмент
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 670 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 670 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1 Предпоставка. Оплата за поставляемую по настоящему договору продукцию осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после приемки продукции на складе Грузополучателя и проведения входного контроля.
2. Продукция, поставляемая по настоящему договору, на момент отгрузки должна пройти полную таможенную очистку и быть свободной от прав и требований третьих лиц. Расходы по уплате таможенных пошлин и иных обязательных платежей входят в сумму договора.
3. Изменение цен и суммы договора при необходимости дополнительных поставок может производиться по взаимному согласованию сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения с согласованными сторонами дополнительными спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора.
4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата исполнения платежного поручения банком Покупателя при перечислении денежных средств Поставщику |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 1. Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ; оказания услуг):184230, г. Полярные Зори, Кольская АЭС, промышленная площадка;
Поставка продукции Грузополучателю осуществляется силами, средствами и за счёт Покупателя автотранспортом ООО «Кольская АЭС-Авто» со склада Поставщика, расположенного на территории Российской Федерации, до склада Грузополучателя
2.Срок начала поставки:
Поставка продукции осуществляется поставщиком до 30.05.2012 г., поз. 66, 67, 68, 69 спецификации до 31.03.2012.;
Срок гарантии качества поставляемой продукции 12 месяцев с момента приемки продукции на складе Грузополучателя, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, транспортирования, хранения поставляемой продукции |
| Срок заключения договора после определения победителя: | не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка продукции осуществляется поставщиком до 30.05.2012 г., поз. 66, 67, 68, 69 спецификации до 31.03.2012.; |
| Дата публикации: | 09.02.2012 15:03 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Точность выполнения (спецификации)
Срок поставки
Цена договора |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.02.2012 08:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 22.02.2012 11:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1007243" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать, в соответствии с разделом 3.4. настоящей «Информационной карты», необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать, в соответствии с разделом 3.4. настоящей «Информационной карты», необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) Участник процедуры закупки не должен находиться в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд»
8) Участник процедуры закупки не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Указанны в Извещении опроведении ОЗЦК |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Станционная комиссия по размещению заказов |
| Председатель комиссии: | В соответствии с приказом Кольской АЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом Кольской АЭС |
| Информация о заключенной сделке: | Информация отсутствуетДоговор № 308/12-26 от 02.03.2012
Контрагент: ООО "НЕВИС"
Цена: 428 062,96 руб.
|
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.