 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "- Принтер Q7546A#B19 HP LaserJet 5200DTN (A3+, 1200dpi, 35ppm, 128 Mb, 3trays 500+250+100, USB/Parallel/LAN/EIO, Duplex, картридж Q7516A) - 2 штуки;
- Компьютер LH196EA#ACB HP 3400 Pro MT Core i5-2400, 4GB DD3 PC3-10600, 500GB(7200rpm) SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth, mouse opt, FreeDOS, 1-1-1 Wty(rlb) - 21 штука;
- Клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT, белая USB - 21 штука;
- Монитор Samsung S24A350H 24” - 21 штука;
- Кабель DVI-HDMI 1,5 м - 21 штука;
- Коммутатор J9450A HP 1810G-24 - 20 штук
"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 95432"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ОНЕГА", Россия, 164509, Архангельская область, Северодвинск, 164509, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 СЕВЕРОДВИНСК, Г. СЕВЕРОДВИНСК, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 12 |
| Контактное лицо: | Репина Елена Константиновна
Начальник отдела капитального строительства, эксплуатации основных фондов и МТО ОАО «НИПТБ «Онега» |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Офисное оборудование. Компьютерная периферия (принтеры, сканеры, МФУ, клавиатуры, мыши и т.д.)
- Принтер Q7546A#B19 HP LaserJet 5200DTN (A3+, 1200dpi, 35ppm, 128 Mb, 3trays 500+250+100, USB/Parallel/LAN/EIO, Duplex, картридж Q7516A) - 2 штуки;
- Компьютер LH196EA#ACB HP 3400 Pro MT Core i5-2400, 4GB DD3 PC3-10600, 500GB(7200rpm) SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth, mouse opt, FreeDOS, 1-1-1 Wty(rlb) - 21 штука;
- Клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT, белая USB - 21 штука;
- Монитор Samsung S24A350H 24” - 21 штука;
- Кабель DVI-HDMI 1,5 м - 21 штука;
- Коммутатор J9450A HP 1810G-24 - 20 штук
|
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 1 016 360,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 016 360,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс 50% от стоимости договора. Окончательный расчет в течение 5 дней после доставки. Стоимость доставки входит в стоимость заказа. |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12
Срок поставки - не более 3 недель с момента оплаты аванса |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок исполнения договора – 3 недели с момента оплаты аванса с учетом доставки |
| Дата публикации: | 16.12.2011 08:54 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Минимальная цена.
Детали, в том числе накопители на жестком диске - 1 год;
Качество сборки - 1 год;
Поддержка на месте - 1 год. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.12.2011 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.12.2011 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 95432" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:
- Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом;
- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- Отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения договорных обязательств;
- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Копии следующих документов:
- Учредительные документы;
- Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Документ о назначении единого исполнительного органа;
- Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
- Рекомендательные письма (отзывы заказчиков участника торгов) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12. Тел. (818-4) 52-55-52, Факс (818-4) 52-45-39, e-mail: niptb@onegastar.ru |
| Председатель комиссии: | Салыкин О.М. – главный инженер ОАО «НИПТБ «Онега» |
| Члены комиссии: | Репин А.В. - главный технолог по разработке РТД по заказам МО ОАО «НИПТБ «Онега»;
Репина Е.К. - начальник отдела капитального строительства, эксплуатации ОФ и МТО ОАО «НИПТБ «Онега»;
Павлов Ю.А. – начальник сектора информационных технологий ОАО «НИПТБ «Онега»;
Антонов М.С. - руководитель группы правового обеспечения ОАО «НИПТБ «Онега»;
Абдурахманов Р.Г. - ведущий специалист ОАО "ОСК". |
| Информация о заключенной сделке: | 16.12.2011 08:54Договор № GIT271211-001 от 27.12.2011
Контрагент: ООО "ГАЛИОН"
Цена: 957 280,00 руб.
|
 Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 24 / 95 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 721 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
