|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 87178"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Композит Волокно", Россия, 410059, Саратовская область, Саратов, пл. Советско-Чехословацкой Дружбы |
| Контактное лицо: | Полубабкин Алексей Владимирович
Руководитель коммерческой службы |
| Предмет договора (ОКДП): | Натр едкий жидкий
сода каустическая, ГОСТ: 11078-78, Марка: А, Тип: щелоч, Иной признак: Массовая доля едкого натра (NaOH) не менее 46%
право заключения договора на поставку
натра едкого очищенного марки «А» ГОСТ 11078-78 с изм. 1-3 для нужд ООО «Композит Волокно»
|
| Количество и единицы измерения: | 60 т |
| Цена за единицу: | 23 411,20 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 404 672,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100 % предоплата |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | СРТ - станция Кокурино Приволжской ж/д (код станции - 620902, код грузополучателя – 9696) ИНКОТЕРМС 2010
Сроки поставки:
начало декабря 2011г. – 30 тн.,
середина декабря 2011г. - 30 тн.
отгрузка в течение 5 дней с даты предоставления покупателем заявки. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки поставки:
начало декабря 2011г. – 30 тн.,
середина декабря 2011г. - 30 тн.
отгрузка в течение 5 дней с даты предоставления покупателем заявки. |
| Дата публикации: | 14.11.2011 16:52 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 22.11.2011 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.11.2011 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 87178" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) быть правомочным заключать договор;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
д) не являться организацией, экономическая деятельность, которой приостановлена и (или) на имущество которой (в части, касающейся предмета запроса) наложен арест по решению суда, административного органа;
е) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
ж) обладать положительным опытом работы на рынке поставок предлагаемой продукции не менее 3-х лет.
з) участник процедуры закупки должен до момента окончания приема котировочных заявок предоставить Заказчику образец предлагаемого к поставке едкого натра очищенного марки «А» ГОСТ 11078-78 с изм. 1-3 в количестве 1л (Один литр) по адресу: 410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой Дружбы (номер дома отсутствует) в Коммерческую службу. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1 Анкета участника размещения заказа (по форме Приложения № 2 к настоящему Извещению);
2 Устав предприятия в последней редакции с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант;
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант;
4 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант;
5 Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за 1 месяц до даты проведения текущей процедуры закупки) с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант;
6 Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
7 Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;
8 Опись входящих в состав заявки документов;
9 Сертификат (паспорт) качества на русском языке на предлагаемую продукцию, заверенный печатью завода изготовителя. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой Дружбы, ООО "Композит Волокно" |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 23 / 151
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 26
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.